电梯合同收藏15篇。

你知道合同的主要内容是什么吗？当社会经济水平在飞速发展，签订好合同让我们在面对问题时能够更好的解决，本篇文章将着重讨论“电梯合同”带给我们的启示，欢迎阅读希望您在这里获得您所需的信息并收藏我们的网站！

电梯合同(篇1)

甲方： (以下简称“甲方”)

商务联系人：

乙方： (以下简称“乙方”)

商务联系人：

因甲方拟向乙方采购 配套设备/材料(以下简称“设备”)及乙方愿依本合同条款及条件将设备授予甲方，经双方协商订立本合同，其条款如下：

1、合同条件

下列条款是构成本合同不可分割的部分：

1.1采购合同条款;

1.2货物明细、技术资料及价格清单，询价文件及报价文件;

1.3合同履行过程中，由甲乙双方协商后签署的补充书面文件。

2、合同范围和条件

2.1经甲方同意的工程采购范围、采购招标及补充文件、相关说明;

2.2经甲方确认的会议记录及乙方澄清事项;

2.3甲方有权全部或部分否决或修改其发出的任何或全部订单，但需得到乙方同意;

3、货物数量及单价及相应的质量保证文件

3.1乙方所提供的货物和数量以甲方开出的采购清单为准,同时在供货时提供合同范围内货物的生产许可证、合格证、同系列产品检测报告、产品说明书等;

3.2具体单价及相关技术参数详见清单

4、合同金额(人民币)

合同总额为：¥2,550,000.00元 ;大写：人民币贰佰伍拾伍万元整本合同价不受物价指数或国际行情变动影响，若因甲方工程变更设计或追加减合同量时，需经双方书面确认后依合同单价办理追加减。同时乙方所报的单价和合价应包括材料费、加工费、运输费、劳务费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等货物到工地指定位置(长途汽车可以到达的地点，不含卸车)前的各项应有费用。

5、付款方式

5.1合同预付款：合同签订后一周内付款至合同总价(含税)之百分之三十(30%);

5.2合同进度款

5.2.1合同范围内材料运输至甲方现场指定位置并车上初验合格后付款至合同总价(含税)全部货款(100%);同时乙方出具本次付款等额的正式发票及收据。

5.2合同质保期限及质保金额

5.2.1本合同范围内所有材料质保期限为工程通过整体通过验收后十八个月但不超过货到工地之日起二十四个月;合同范围内的材料在此期间出现任何非人为的质量问题，乙方负责免费更换或维修。

5.2.2 质保金保函

乙方收到全部货款后十天内提交由开利公司提供的银行开具的占合同总额5%的不可撤销的质保金保函，期限和保修期一致。

6、交货和接收

6.1 供货期限：

6.2 交货方式：

6.3 甲方指定的交货地点：

6.4 甲方指定的签收人：

7、合同纠纷处理

凡对合同执行情况产生的争议，双方协商友好解决，协商结果以纪要形式作为合同附件，与本合同具有同等效力。如果通过协商不能解决，双方同意向无锡市地方人民法院提起诉讼，并根据中国相关法律解决双方争端。

8、合同有效期

8.1 本合同有效期为自合同生效起至乙供货物和服务的保修期结束后;

8.2 本合同的终止并不能代表乙方对其在本合同中所提供的货物和服务等所引起的相关连带责任的终止，具体应参照国家相关法规执行。

9、附则

本合同壹式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份，在法律上具有同等法律效力，经代表签字盖章后生效并遵照执行，任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电梯合同(篇2)

合同双方：

甲方：

乙方：

根据国家电梯管理规定和《广州市质量技术监督规定电梯及自动扶梯安全管理条例》及《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》，本着确保电梯安全正常运行的目的，甲乙双方经协商，一致同意签订如下合同。

一、电梯资料

(1)升降梯：

(3)电梯检验合格编号

(4)电梯安装地址

二、保养类型：【标准保】

三、合同生效日期：

本合同自 年 月 日至 年 月 日，共 月。合同到期前一个月双方应协商确定是否续约。

四、服务时间：

1、本合同规定的例行保养在乙方工作时间内进行。

2、本合同所注设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制(24小时)，24小时服务应急电话： ，联系人： 。

3、乙方给甲方派驻一名电梯维保员，该维保员日常的工作由甲方安排。

五、工程费用：

乙方对以上电梯提供保养服务，每月/每台计取保养服务费人民币：￥ 元, (大写)RMB: ; 部电梯 年总计人民币：￥ 元,(大写)RMB: 元整。

六、付款方式：

1、自本合同签订生效日起，甲方同意每季度及时支付乙方保养费，即人民币 元。先服务，后收费，每季度结束后下一个月内付清当季度保养费。如果乙方的服务被甲方验收不合格，甲方可暂停按约定支付费用，直到乙方整改合格。甲方如无法定或约定事由而不按期付款，超过十日后，乙方有权暂停甲方电梯保养服务，在此期间的电梯故障，乙方无义务服务。在此期间如发生安全问题由甲方负责。付款方式按支票汇付方式支付。

2、乙方按合同收取保养服务费时，需向甲方提供国家规定的财务发票。

七、甲、乙双方责任：

1、乙方对上述电梯进行每十五天一次例行保养，确保电梯处于良好的运行状态， 包括定期性调校，清洁润滑，加注油脂，检查所在电梯井道、机房、轿厢的线路、机器部件的正常运行状态，机房及地坑的清洁卫生。每次检查必须认真填写电梯保养记录，甲方签字监督。甲方自留一份存档，作为提供给(质检局和特监所)对该设备随时抽查和年检时的必备资料。

2、乙方对本保养电梯每季度进行一次季度检查，并向甲方提交一份有关电梯维修保养情况的季度报告。内容包括电梯之状态、机房状态、机身状态、井道状态等。对甲方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上乙方须充分考虑甲方的安排。

3、乙方在履行合同过程中，应随时对电梯工作的特定环境进行检查(如：电源参数：标准电压±7%，机房室内应温度≤40°)，如发现有影响电梯正常运行时应及时向甲方提出合理的书面改善建议，并对改善提供必要的服务，甲方应参照乙方意见而进行改善，否则，乙方不负责因甲方拒绝执行合理的改善建议而引起的设备损坏事故。

4、乙方协助市技术监督局实施安全年检，代甲方向市技术监督局有关部门申报办理《电梯使用合格证》，对于技术监督局等政府部门所要求的检查、监测等要求，乙方应按照甲方及相关政府部门要求进行必要的配合(包括但不限于提供必要的文件资料、报审资料等)。该设备的定期检测(年检)时间将到时，乙方应提前 10-30 日内通知甲方，并提供检测申请单，在甲方填写盖章后将其送达检测部门，完成申请通知，每年的定期年检费用(包括检验费、交通费、接待费等)由甲方负责，并保证电梯一次性通过技监部门验收，如因甲方因素而造成复检所产生的责任及费用均由甲方负责。如因乙方对电梯的维保不到位而造成复检，复检费用及相关损失由乙方负责。

5、除另有约定外，对于上述电梯发生运行故障或有其它不正常运行应由乙方负责 维修保养。乙方对设备提供 24 小时应急处理服务，并提供 24 小时服务热线电话;电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接通知后 20分钟内派员到达现场进行处理。若 20 分钟 未到场，乙方承担由此引起的人身和财产的直接责任。一般维修应在 1 小时内将运行故障或不正常现象处理完毕，重大故障应在 48 小时内维修处理完毕，如因乙方延误而造成的人员伤亡及经济损失均由乙方负责。在维修期间，乙方必须提供临时备用零件确保电梯的正常运行。如乙方逾期到场或逾期维修完毕的，每逾期 1 小时应支付违约金 100 元人民币。如逾期超过 1 日或者一个月内逾期超过 两 次的，甲方有权选择解除本协议，且乙方应向甲方支付本合同总金额的 20 %作为违约金。

6、电梯及各种附属机构均为甲方之财物，机房及其电梯钥匙应由甲方派专人管理，乙方人员到现场进行保养工作时需与甲方电梯管理人员办理好交接手续，乙方不负任何保管之责任。

7、乙方维修人员必须具备电梯操作证、维修电梯能力以及合法的操作资格及资 质，确保电梯安全正常运行。

8、任何不可抗拒力(包括战争、火灾、雷击、水浸引起的氧化腐蚀)等其它不属于保养范围所引起的费用由甲方负担。

9、乙方免费提供200元/件的配件和1000元/次(详见免费配件附件清单)以下的电路板维修。 对于损坏的电梯配件(备注：费用 200元人民币以内)，由乙方免费更换。如更换的配件超过200元人民币的，乙方应按照该配件的成本价收费。对于乙方更换的配件，乙方应在1年内免费保修。对任何需要甲方支付费用的工程项目(包括零件)，乙方将以报价形式先征询甲方同意后方可更换。甲方有责任决定工程接受与否，但因上述延误而导致的电梯及任何性质索赔，乙方概不负责。但如乙方报价不符合本条第5款标准而导致甲方延误的，由此导致的电梯及任何性质索赔由乙方负责。

10、在合同有效期内，非属于乙方的人员进入机房、轿厢、井道、底坑、夹层施 行任何工作时，甲方应事先告知乙方。否则，所造成的后果均由甲方负责。

11、每次保养前必须提前3日通知甲方现场负责人，取其同意后方可进行保养工 作。

12、停止设备运行维修保养时，应有明显的检修标志。

13、发现设备存在安全隐患时，应及时通知甲方负责人，并提出相关有效的应对 建议，必要时可以停止使用。

14、配合国家执法部门(质检局和特监所)对该设备的随时抽查和定期检测(年 检)工作，整改检测时提出的属于乙方工作范围内的不合格项目，合格后将其合格证置于设备内明显位置，其检测报告书原件交甲方负责人存档保管。

15、乙方维修人员必须持证上岗，每次维修结束后填写维修任务单，由甲方指定 人签字认可，甲方自留一份存档，作为提供给(质检局和特监所)对该设备随时抽查和年检时的必备资料。

16、乙方应每半年一次(或根据实际情况增加培训次数)，对甲方值班人员的基本 培训，基本操作培训和安全知识培训，但不承担任何责任。

17、设备在正常运行中发生故障或设备损坏。乙方应及时维修或更换。如该故障 在 12 小时不能修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方，在维修期间，乙方必须提供临时备用零件确保电梯的正常运行，并尽快修复。

18、如因乙方未及时发现电梯安全隐患或未及时提出有效改善建议而导致甲方或 第三方人身、财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

19、如有主要设备损坏或发生安全事故，应另作事故记录，双方存档备查。

20、乙方保证具有履行本协议的资格及资质，否则，应支付本合同总金额的 100 %作为违约金。

21、在本合同履行期间，如电梯发生故障或不正常运行而乙方未按照本合同要求 及时维修保养而导致甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担赔偿损失。

21、乙方除应按照本协议约定例行检修保养外，还应结合电梯实际情况不定期的 随时进行检查，及时发现安全隐患并告知甲方。

22、乙方将承担在合同实施和完成期间乙方公司员工的一切安全责任及劳动保护责任。

23、对于甲方按照本协议所发出的指令，乙方应予以执行。

24、如乙方未按照本协议履行义务的，应在甲方规定的时间内整改完毕，否则每 逾期一日应支付违约金 500 元。逾期超过 两 日的，甲方有权解除本协议并有权扣罚该季度保养费。

25、除另有约定外，如乙方拒绝履行甲方按照本协议所发出指令的，每逾期一日 应支付违约金 500 元。

26、如本协议约定的违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿对方损失。

27、对于乙方应承担的违约金/赔偿金，甲方有权从本合同费用中扣除。

八、标准保适用条例

1、乙方对标准保电梯每年进行一次全面检修调整(中小修)，根据工程以报价形式双方进行协商，在续签保养的条件下，每三至五年进行一次负荷高校试验报告，并提交实验报告，费用由甲方负责。在本合同合作期满前由乙方为甲方电梯免费进行一次综合性检查。

2、对于标准保电梯乙方不负责对下列项目进行重加工、修理或更换，如甲方要 求乙方协助，乙方将以报价形式先征询甲方书面同意后方可进行，项目包括控制电脑板、调速装置、曳引绳、主机等。

九、其它：

1、甲乙双方必须服从监察部门进行安全技术监督，对于甲乙双方无法确定各自 承担应负的责任时，应由市技术监督局监察处裁决，双方应服从裁决，各自承担应负的责任,乙方承诺200元以内的配件免费更换。如双方对裁决不服时，应提交电梯所在地法院审理。

2、电梯使用三年以上，需要中修或大修时，由甲乙双方协商，另立合同，乙方 给予价格优惠。

3、国家颁布或修订有关标准而需对设备进行改造时，双方应另行签订修理合同。

4、为维护产品的技术权益，在双方同意的情况下甲方可以通过以旧换新的方式购 买乙方的电梯专用部件。

5、未尽事宜，双方本着合作态度共同协商，妥善解决必要时可以追加补充协议， 同样具有法律效力。

6、因乙方在日常保养、维修不当或其它失误而造成的人员伤亡及财物损失均由乙方承担。

7、如有纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

8、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效，并具有同等 法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力，乙方应予遵守执行。

9、安全技术监督单位：所在地市质量技术监督局安全监察处。

10、本协议约定的通讯方式真实有效，如有更改应立即通知对方。任何一方将函 件/通知/指令以该通讯方式约定的电话、传真、邮件方式告知对方的，视为有效告知及送达。

11、本合同附件：《保养规范及细则》

投诉电话： 维保电话：

甲 方 乙 方：

单位名称(盖章)： 地 址：

地 址：

代表人： 电 话： 代表人： 电 话：

日期： 日期：

电梯合同(篇3)

甲方(需方)：

乙方(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1.产品数量、价格

1.1产品清单：

甲方采购乙方生产的客梯，详细见下表：

1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

1.3产品价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

2.交货地点：

2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。

2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理并承担，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3.交货时间

甲方在乙方交货 日前，须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在 日内交货至甲方工地。

4.产品质量要求

4.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：电梯技术参数的内容一致。

4.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准：

4.2.1 GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;

4.2.2 GB/T10058《电梯技术条件》;

4.2.3 GB/T10059《电梯试验方法》;

4.2.4 GB10060《电梯安装验收规范》;

4.2.5 GB8903《电梯用钢丝绳》;

4.2.6 GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;

4.2.7 GB50310《电梯工程施工质量验收规范》;

4.2.8 GBJ电梯安装工程质量检验评定标准;

4.2.9 TJ231(四)机械设备安装工程施工及验收规范;

4.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》;

4.2.11 以上未含的现行国家、 省、 市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。

4.3技术及装修要求：详见附件一: 电梯技术参数。

4.4履约期间，甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验，如果检验质量达不到4.2条～4.3条相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

5.产品的交货验收及保管方式

5.1《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后确认同意后乙方可发货。

5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.3 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。”

5.4交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

5.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

6.履约保证金及货款支付方式

6.13%(四舍五入后)即人民币 元整(￥ 元)作为履约保证金，采用银行保函形式，但保函有效期至电梯安装验收合格并交付使用后(若乙方逾期供货或完工的，保函应当相应地延期)。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完成全部供货、

6.2采取分批付款分批提货，货款支付方式如下：

6.2.1乙方应先提供该批合同总价10%的定金保函，保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止。甲方在收到保函后一周内支付该批合同总价的10%作为合同定金。

6.2.2甲方书面通知排产后，支付该批合同总价的20%作为合同排产款，乙方确认款项后立即排产。

6.2.3合同交货期前一周，双方约定款到发货，乙方提供该批合同总价70%的提货保函(保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止)，甲方收到保函后一周内支付该批合同总价的70%，乙方发货货到工地后一周内，乙方提供该批合同总价6%的质保金保函。(其中5%为设备质量保函，1%为安装质量保函)

【设备增值税发票由乙方开具，在该批电梯设备全部到货后10日内由乙方提供给甲方】

6.2.4质保期为两年，即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。两年后质保期满，无质量问题15日内无息退还;若有质量问题，质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后，剩余质保金无息退还。

6.2.5每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写相关表格，经监理审批后报甲方办理付款手续，甲方负责按规定期限付款。

6.3甲方以银行转账方式付款的，乙方在3日内经银行确认货款到账后发货。

7.合同的变更与解除

7.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

7.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额30%的违约金。

8.违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。逾期交货超过30 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的10%为违约金。

8.3乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.4甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。8.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。

9.产品保修约定

9.1质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价10%的违约金。

9.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修。

9.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：

9.3.1乙方须在甲方或甲方委托人(物业公司)通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人(物业公司)书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

9.3.2当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

9.3.3当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足;

9.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

10.争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

11.其他事项

11.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件：电梯技术参数。

11.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。

11.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表： ，商务代表： ;甲方指定技术代表： ，商务代表： 。

11.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

11.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电梯合同(篇4)

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。

一、工程名称：

碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程

二、工程范围及承包方式：

1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。

2、承包方式：

A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。

B、本合同为固定总价合同。

三、合同价款及合同工期

1、电梯门套数量：128门套。

，以后均不做调整；

4、开工日期：_____年_____月_____日

5、竣工日期：_____年_____月_____日

四、付款方式

1、甲方优先考虑实物冲抵工程款

2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。

3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。

五、甲乙方双方责任：

1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。

2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。

和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。

5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。

和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。

保护工作，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。

六、争议处理

甲乙双履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。

七、合同有效期

本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。

八、附则

1、本合同一式二份，甲方和双方各执一份，由双方签字后生效。

2、本合同附件为合同不可分割的一部分。

甲方：

_____年_____月_____日

乙方：

_____年_____月_____日

电梯合同(篇5)

一．目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本电梯安装质量、安全协议书。

二．施工项目：

三．施工地点：

四．施工时间：年 月 日 至 年 月 日止

五．协议内容：

联系。

2.乙方购买乙方施工现场工作人员的人身意外保险；乙方人员在工作期间发生的任何安全事故均由乙方承担。

辅材等，施工时必须设置现场安全警示标志；

4．乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与本公司签定本协议书，乙方进场后要对施工现场所有的安全事宜负有全部责任。

施工方案、安全作业指导书，并且能经得起公司安全监督审查通过；

6．施工人员进场必须佩戴施工证，统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查；

7．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方安全人员必须在现场监护；

9.施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚，对于因此所造成拖延的工期和费用由乙方承担；

料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在用户管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

法规进行安装。

12.双方应对自己的质量责任负责，不得推诿，并承担各自的责任。

13.乙方遇到质量责任时，不得以任何理由损害甲方利益和声誉。

14.当甲方产品确系有质量问题时，应第一时间通知甲方，以便甲方补救。

15甲方应积极配合乙方处理乙方在安装工程中出现的问题

16.其它未尽事宜由双方协商解决。

六、本协议一式两份，双方各执一份，自签定之日起生效。

甲方代表签字盖章： 联系手机：

日期： 年 月 日

乙方代表签字盖章： 联系手机：

日期： 年 月 日

电梯合同(篇6)

甲方：

乙方：

为了使用户安全、正确、方便地使用电梯，保证电梯的设备完好率，杜绝电梯设备的损坏，现经甲、乙双方磋商决定，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致，就甲方委托乙方修理(保养)电梯事宜达成如下规定：

一、 合同内容：

1. 内容：乙方为甲方的________牌电梯(___层___站、____台)提供有偿维修保养工作(“清包”，不含材 料费，不含大修及项修费用)。

2. 款项：(1)维保费总额(一年)：___________________。

(2)付款方式：

一次性付清。

本协议签字生效后___日内首付____%，即RMB：_______元;余款在合同结束前_壹 月结清。

3.

二、 保养条款：

1.保养

保证保养梯的安全正常使用，定期检查调整各安全部件及各活动部件并进行定期清理润滑。提供工作时间之内的应急修理服务，负责通过电梯安检站的年检(检测费用由甲方承担)。

2. 本公司提供服务

2.1按照本协议签订之日的国家法规，实施保养。

2.2 对于用户有关电梯、扶梯停机或误动作的应急请求，接到通知后40分钟内赶到现场处理并排除故障。

三.保养期内甲、乙双方职责

3.1甲方职责

3.1.1甲方应按电梯、扶梯产品说明书所列操作规范，合理、安全、正确地使用，避免出现人为的损坏。

3.1.2维保期间，该电梯技术资料及电梯钥匙由甲方提供。

3.1.3尽可能为乙方人员提供有关保养、维修的各种方便，以便尽快使设备恢复正常运行。

3.1.4使用中发现故障或异常情况应立即停止使用并及时通知乙方。

3.1.5在保养合同期内，甲方人为造成的安全事故或使用不正当引起的零配件及电气元件损坏等情况，其费用由甲方承担。

3.1.6电梯年检前

3.1.7前述电梯、自动扶梯及其附件均为甲方财产，应由甲方负责保管，乙方只负责执行一切有关保养维修服务。

3.2乙方责任

3.2.1以顾客满意为最高目标，提供一流、优质服务。

3.2.2保养、巡检机件每月

3.2.3定期向甲方报告保养设备的运行情况、零件使用情况、易损件的更找情况，并做好详细记录。

3.2.4提供各部件润滑(运行系统、传动系统)以整机运行情况检查。

3.2.5检查各项机件及安全保护系统。

3.2.6指导甲方正确操作及安全使用设备。

3.2.7以电、扶梯保养周期表的内容实施保养。

3.2.8乙方应本着诚信原则对甲方所需更换的电梯配件真实性负责，若不实乙方承担由此给甲方带来的经济损失。

3.2.9乙方对电梯所需更换的配件应事先通知甲方并得到甲方同意确认。

电梯合同(篇7)

甲方：_________

办公地址：_________

授权代表人：_________

联系方式：_________

乙方：_________

办公地址：_________

授权代表人：_________

联系方式：_________

甲乙双方经过友好协商，就乙方向甲方提供互联网信息发布服务，达成如下协议。

上发布广告，链接信息，规格大小为：468X60像素，放置位置为_________网站顶部；

信息、链接网站内容需符合国家有关互联网法规规定；

，发布信息，图片甲方以电子版方式向乙方提供；

，乙方收费标准为_________元/天。首次_________个月费用在本协议签订后_________日内甲方以现金方式向乙方交付，乙方出具正规发票。其余费用甲方每月向乙方交纳；

5.由于甲方在乙方处长期发布有偿网站链接，广告信息，在甲方广告信息发布期内，乙方将向甲方免费赠送同等规模，尺寸的广告，发布区域为_________首页显著位置；

协议期间乙方如因上级政策，国家法规等因素影响，对甲方发布广告位置改动，需与甲方协商方可进行；

本协议自甲、乙两方签字盖章之日起生效，有效期至_________年_________月_________日。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电梯合同(篇8)

甲方：

乙方：

根据《民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

一、工程概况：

安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

二、工程总金额

RMB：元，￥元。

2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

三、结算方式：

一次性付清。

四、工期

安装时间：天

五、质量验收依：

根据国家标准GBGB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

六、甲方责任：

1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求。

2、提供安装过程中的技术支持服务。

3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

4、提供安装施工图纸及资料。

5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。

七、乙方责任：

1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费。

5、严格按要求填写公司所提供的`工程施工资粮，做到及时记录，填写规范。

6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。

除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

八、文明施工要领：

1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。

设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

电梯合同(篇9)

买方：

住所地：

法定代表人： 职务：

卖方：

住所地：

法定代表人： 职务：

本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行，电梯买卖合同。

数量、型号和价格：

1．1商品名称： 电梯；

型号和单价：共 部电梯，具体型号与单价见附件一《 居住小区电梯统计表》；

（含进口关税和中国国内增值税）。此价格不含安装、维修费。

2、商品规格：

2．1详细规格见

买方：

住所地：

法定代表人： 职务：

卖方：

住所地：

法定代表人： 职务：

本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。

数量、型号和价格：

1．1商品名称： 电梯；

型号和单价：共 部电梯，具体型号与单价见附件一《 居住小区电梯统计表》；

（含进口关税和中国国内增值税）。此价格不含安装、维修费。

2、商品规格：

2．1详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准；

2．2如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。

3、制造者和部件原产国家：

3．1本合同所指的全部电梯的制造商为 。

3．2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。

4、包装：

防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

货物保管：

装卸等费用，均由卖方负责。

5．2交货期限：

5．2．1本合同项下 部电梯的交货，为分期交货。

装潢式样图于

年 月 日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后 日内予以书面确认或提出书面异议；卖方在收到买方书面确认通知后 最迟在 个月内将全部运到买方指定地点交货（ 部电梯因属分期交货，具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起 个工作日内予以书面确认，形成《 住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行）。

5．2．3若买方需要延迟收货，应提前 天通知卖方，但延期不得超过 天。

受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

安装、安装验收：

。卖方必须保证货物与装箱清单

数目、规格一致（转载自新世纪范本网，请保留此标记。），若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换；在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

6．2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件，合同范本《电梯买卖合同》。

合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

6．4安装验收：在电梯安装完毕后 日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

验收手续及费用均由卖方承担。

交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

6．7电梯经验收合格并发放准运证后， 买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

7、本合同总价款的支付方式：

7．1本合同签

订后 日内买方向卖方支付合同价款总额的 ％作为定金，即**￥ （大写：人民币 元整）。

。

。

。

。

，有效期至电梯保修期结束。

7．7本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。

7．8卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。

8、技术文件：

每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：

8．1装箱清单；

；

8．3品质证书。

9、质量保证：

全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括卖方的单方承诺）设计制造。设计寿命为 年。

。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

9．4如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

9．5电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。

备件。

本合同附件七《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯交给买方之日起 个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

9．4如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

9．5电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。

备件。

本合同附件七《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后五年内有效。

违约责任：

10．1买方因其过错若没有按照本合同第7．1款——第7．5款之规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。

10．2 卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时，买方对下一期的付款期限

电梯合同(篇10)

单位名称：（章）______

法定地址：______

法定代表人：______

法人委托人：______

电话：______

传真：______

邮政编码：______

开户银行：______

帐号：______

纳税人代码：______

邮政编码：______

签订地址：______

签订日期：______年______月______日

单位名称：（章）______

法定地址：______

法定代表人：______

法人委托人：______

电话：______

传真：______

邮政编码：______

销售总部：______

电话：______

传真：______

邮政编码：______

开户银行：______

帐号：______

纳税人代码：______

双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

一、产品和价格

（合同总价已含为完成本工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。

二、合同生效

本合同经双方盖章后生效。

三、货款支付

1、卖方须在合同签订之日起七日内向买方提供本合同设备总价10%的银行履约保证金保函，保证期为自合同签订之日起至设备全部交货日期为止。因卖方原因未能按合同要求提供履约保证金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

电梯正式排产前，预付设备费总价的20%至合同约定的卖方账户。

3、买方在交货期前二十一日支付设备费总价的80%至合同约定的卖方账户。

4、卖方须在买方第二次付款前五日向买方提供设备费总价10%的银行质保金保函，保证期为自电梯通过验收合格之日起至质保期满为止。因卖方原因未能按合同要求提供质保金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

5、卖方须在付款前向买方提供相应发票，否则买方有权拒付合同款，因此造成的相关责任和经济损失均由卖方依法承担。

电梯合同(篇11)

电梯设备订货安装调试 合 同 书

项目名称：

日 期： 2013年09月05日

电梯设备采购及安装合同

合同号：

甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

电梯安装服务有限公司

二、 设备价付款方式及收款帐户

2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

，计人民币

（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

收款帐户：公司全称：

开户银行： 银行帐号：

安装价付款方式及收款帐户

：整（￥ 直

接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

行安排。

梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

安装合同总金额： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

收款帐户：

公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

三、 交货和收货

3.1 交货期： 按标书要求

3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

四、收货查验

4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

五、产品质量保证

梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

六、电（扶）梯设备安装施工期限

6.1 本合同预计施工周期为

梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

七、电梯安装相关的工作责任和费用

7.1甲方责任和费用

7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

，其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

沙石与水、电消耗。

7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

，该整改费用由甲方负责。

施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

7.2 乙方责任和费用

7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

八、质量保证：

8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

九、价格调整

如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

十、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

电梯合同(篇12)

合同编号：

甲方：

乙方：

安装配套工程（以下简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：明月天意客梯

1.2工程地点：重庆市江津区

1.3工程内容：

1、电梯的脚手架的搭拆；

2、电梯井道低压照明的提供；

气焊；

分层、搬运、就位。

5、政府部门收取的电梯初装验收费；

费；

7、电梯卫士的初装费

2、工程工期

前期配合土建，根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

3、合同价款

经双方协商，合同包干价：人民币。

4、付款方式

4．1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

4．2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

5、甲方责任及义务

用电接口，费用由乙方负责。

进度进行监督检查。

5.3提供具备施工进场条件。

机房、正式电源等

6、乙方责任及义务

6.1乙方在施工期间，对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

用电费用已包括在合同金额中，由乙方自行支付。

预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认，否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

6.4负责本工程的整体质量及联动试运行，保证设计使用效果。

6.5配合甲方做好后期的服务工作。

安全操作规程，做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故，乙方自行解决；甲方不承担任何责任和经济赔偿。

保量、按期完成施工任务。

6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

7. 附则

8.1未尽事宜，双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜，可提交工程所在地法院进行诉讼。

乙方两份，双方签字盖章后生效。

合同订立地点：重庆

甲方：名称（印章）：乙方：名称（印章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日期： 日期：

电梯合同(篇13)

需方：

供方：

需、供双方于，需方因经营调整，现要求将GX—Y01半圆形观光梯改为乘客电梯，经双方友好协商，特签定如下补充协议。

一、取消GZ—Y01半圆形观光梯的定货，已生产出的该梯由供方另行处理。

二、将观光电梯改为乘客电梯，其型号、参数如下：

2、型号：FVF—P13—CO60

，主板模块预留1、2楼开门接口。

。

及M—01标准小门套，轿厢地面使用3mm厚PVC材料，下面使用3mm厚钢板作支撑面。

功能与原合同一致

三、金额及付款方式：

现减为：叁拾柒万伍仟元整（￥，由供方提供税务发票，需方已付款贰拾壹万元整（￥，供方已于20××年10月将另一台方形全透明观光电梯交付需方使用。

；电梯设备到工地后支付柒万元（￥，凭供方提供的两台电梯税务发票支付）；电梯安装完毕并经技术监督局验收合格后三日内支付叁万元整（￥，余款伍仟元整（￥，在电梯验收合格交付需方次日起满一年后三日内付清。

四、交货时间及条件

起35天电梯设备应到达工地。

，安装后的功能达到合同规定的`要求否则需方有权拒绝支付货款。因此而迟缓竣工由供方承担责任赔偿需方每日1000元。电梯设备在交付需方前由供方负责保管，需方不承担任何责任。

，否则交货日期顺延。

4、货到工地13天安装完毕并具备验收条件，迟延交货则每日由供方支付违约金500元。电梯安装完毕后时间不超过10天，否则赔偿需方每日1000元。

五、本协议属原合同（编号：FLD之补充协议，补充协议除修改了原合同的条款外，原合同的其他条款对双方仍具有约束力。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

需方：

电梯合同(篇14)

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方通过友好协商，按照公平、诚实和信用原则，共同订立本合同。

一、产品型号及价格

1、甲方经严格选型，决定向乙方订购_________部。

2、主要参数和价格如下表：

（1）电梯型号：

（2）规格型号：

（3）载重KG：

（4）层/站/门：

（5）速度m/s：

（6）单台设备价：

（7）单台运费：

（8）数量：

（____________________元整，小写：____________________万元

二、合同生效及付款方式

1、本合同经双方签章生效, 至双方圆满履行完毕本合同的各项条款之日为止。

汇款□、银行支票□支付的方式付款。甲方同意不用现金直接支付给乙方任何个人，否则作无效付款。

__________________________佰元整（￥_____________万元整）作为定金。乙方收到货款和经双方确认并签章的井道布置图纸之日起计算交货日期。

__________________________佰元整（￥_____________万元整）。若超过规定的应付款日期，乙方将顺延交货日期。乙方按期收到合同约定款项后，将合同产品按期交付甲方。

三、交货日期及方式

后30个工作日。

2、交货地点：

3、货物到达地点:

，其他□；卸车费用由甲方负责。

四、产品包装

按国家企业标准规定和保障产品符合正常运输要求的木箱、扎件包装。

五、产品质量保证及执行标准

技术规格要求设计制造。

梯产品，质量与技术符合中国国家标准要求，并对产品质量负责。

梯设备的安装、维修由制造企业负责或其书面委托有资质的单位进行。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电（扶）梯设备安装合同》，否则由于甲方自行处理安装引起的质量和安全责任与乙方无关，并且乙方保留由于甲方自行安装或寻找其他单位安装造成乙方的任何损失的补偿和诉讼权。

个月，但最长不超过从发货之日起十八个月。

防潮、防窃和防强光的保管措施。

修改或找第三方复制或修改。

六、产品验收

1、本产品规格详见双方确认的电梯规格参数表

2、设备从运交到甲方后的三天内，甲方应检验设备的包装箱数量和包装状况是否完好无损并书面通知乙方是否有缺少破损情况。双方及时约定共同开箱日期，如果没有乙方的代表在场，甲方擅自打开包装箱，则乙方对设备的丢失或损坏不承担任何责任。

损坏情况，且甲方要求对此缺件、损坏件进行补发或更换，甲方应在发现时经乙方参加开箱人员共同确认，三天内以书面形式通知乙方，乙方将依情况负责补发或更换缺失件。

七、违约责任

乙双方任何一方要求变更合同时，应在本合同约定的交货日前30天以书面签章形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因任何一方原因引起的合同变更需增加的费用由变更方承担。

2、甲方未按合同规定期限付清货款，或乙方未按合同规定期限交货，违约方按国家经济合同法规和中国人民银行的`有关规定，向守约方支付逾期部分货款总额每天万分之四的违约金。

3、除不可抗力外，本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，否则应按合同总价款的30%向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿经济损失时，违约方对不足部分还应承担补偿责任。

八、其它约定

1、因甲方原因延迟提货或延期委托代办托运，乙方自合同交货日起为甲方免费保管______天，自免费保管______天后起，甲方按约定向乙方支付仓储保管费：______元/台/天，每______天结算一次。如果储存时间超过______个月，视作甲方放弃履约合同的权利，乙方有权处置该设备。

2、无论在何种情况下，甲方没有付清本合同全部款项时，包括已经在使用的富士电梯产品，该产品的所有权归属乙方所有，甲方不可另行转让和作任何处置。

3、甲方未按国家相关规定与乙方签订电梯维保合同，并由此造成第三方在维保过程中出现电梯产品质量隐患 或造成甲方损失时，由甲方承担全部负责。

4、本合同和合同附件凡有选择项以“√”示选定，以“×”示否定。

5、合同条款的更改应在“另行约定事项”中约定，并由双方签字以示生效。

6、双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，可提交原告起诉方所在地人民法院诉讼解决。

7、本合同一式肆份，甲，乙双方各执贰份，双方签字盖章起生效。

九、其它事项

1、本合同为双方之间的完整协议并替代双方在这之前所有书面或口头的磋商，如果附件与本合同特别约定条款不一致，以本合同约定条款为准。

2、本合同附件经双方确认，是不可分割的合同组成部分，享有供货合同同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

电梯合同(篇15)

1、施工电梯仅限于工程项目使用。未经乙方同意，甲方无权将施工电梯转至另一工地使用。

2、施工电梯所有权属于乙方，甲方无权将施工电梯作为抵押或扣押转让给第三方或作为该工程施工需要之外的其他用途。

3、甲方应按《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规及省市有关现场安全文明的管理条例，负责施工电梯的现场安全管理。

4、负责提供该施工电梯的用电到乙方的配电箱（每台施工电梯供电量不少于66kw），施工电梯附近按有关规定每台施工电梯单独设舲一个专用电箱电缆至乙方电箱（隔离开关、空气开关250a、漏电开关250a、动作电流66ma、动作时间0.1秒）。

5、负责保证施工电梯在装、拆作业及使用过程中的作业环境与场所符合国家有关规定，并提供符合国家有关安全规范。

6、按乙方提供的施工电梯基础图纸施工电梯基础。并向有关部门及安装单位提供验收手续，若变更设计，必须提供设计计算书及设计图纸。

7、负责为乙方的维修人员及定期检测人工提供的工作方便，给予相应配合，并每月抽出一定的时间停机，让乙方的施工电梯进行保养及安全检测及安装附墙顶升加高。

8、负责给乙方委派的操作司机免费提供住宿、食宿和用水用电。

9、甲方必须保证施工电梯进退场道路畅通，提供足够的空间及场地给乙方进行拆装作业。因道路和场地方面的原因或因甲方建筑物主体完工后而造成乙方无法正常、顺利拆除和退场而导致增加拆卸费用与造成乙方损失的均由甲方负责。施工电梯无法进退场期间的租金照计，如因乙方原因使用施工电梯不能按时拆除运出工地现场，所造成的损失由乙方承担，承担的损失和乙方每日租金成正比。

10、施工电梯进场甲方负责保管施工电梯，以防失窃及人为损失，安装进退场时负责垂直运输工具。