2024盖房合同书(热门15篇)。

为了更好地应对复杂情况，合同在生活中已经无处不存在。签订合同，我们才能最大限度地减少经济损失，您知道怎么拟制合同才是合法的吗？以下内容仅供参考请充分考虑自己的情况后使用。

盖房合同书 篇1

甲方：

乙方：

甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：

一，工程形式：

甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。

二，工程工价：

按楼面投影面积计算，每平方米 元。

三，甲方责任：

电。

2，及时提供一切需用建材。

楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴 元。

四，乙方工程内容：

柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。

2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。

3，墙内外批灰，但不包括门面。

4，楼顶砌围封一米高。

5，用水泥砌楼梯三角。

打出线槽、预留管道孔和线孔。

7，前檐阶捣水泥。

梁用全新模板。

梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖

五，乙方必须保证达到如下要求：

1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。

2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。

3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。

梯步砖与地面不密合率不超过砖总数墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%

六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。

八，工程付款：

每完成一层主体工程后，甲方付给乙方 %，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

九，工程时间从 年 月 日-年 月 日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，则按工程款5%付给甲方。

十，以上不尽事宜，由双方协商解决。

十一，以上协议一式两份，签字后即生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

盖房合同书 篇2

甲方：

乙方：

电话：

经双方协定，有甲方现浇结构的房子，以包工包料的方式承包给乙方修建，面积180.55平方米，建筑面积按墙角丈量计算，雨棚按宽1米计算，造价每平方米陆佰陆拾元，合计壹拾壹万玖仟壹佰陆拾叁元(￥：119163.00元)。

一、甲方所负责事项

路通、水通、垫好地工，平整地。并负责水电费。

2、修房要经土管部门的许可，若造成停工，甲方要负责乙方的一切经济损失。

3、备给准确的图纸，如若在施工中甲方随意变更，超过的造价甲方向乙方当时补上差价。

4、提供给住宿。

5、处理好垫方，应垫到正负零。

二、乙方所负责事项

1、施工期中每一道工序都要有甲方随时验收，合格同意后才可进行下步工序，如有不规范的施工双方互相研究解决。

2、乙方必须按图纸施工。

三、修房的结构条件

1、地基要求石头浆，外围深100cm×宽80cm的基础(包括20×24圈梁)，内承重墙深80cm×宽50cm的基础(包括圈梁),不承重墙为12cm宽。

外围墙37cm，内承重墙为24cm，不承重墙为12cm，土砂砌墙，外围三面墙5cm钢网笨板作保暖。

φ10，格距15×15，钢筋为国标钢。前雨棚宽120cm，镶琉璃瓦。

4、房顶防水部分，顶上炉渣，房脊厚40cm，炉渣上面5-6cm的沙

5、瓷砖要求：门面砖14×28cm防冻瓷砖，价格0.40元/块，地板砖规格60cm×60cm，每块10元，卫生间伙房墙砖规格20cm×30cm，每块在0.40元。伙房卫生间地板砖规格30cm×30cm，价格1.5元/块，超出上述价格甲方给乙方补偿差价。

房间内厚度为5-6cm，外墙护坡，宽70cm,厚10cm，前面宽150cm。

7、灰号比例：砌墙为20#沙浆，混凝土用150#砼。

8、窗子为塑钢窗(屯河牌)，每平方价格150元，大理石窗台板，安装白色玻璃，方管防护栏。

9、金属门2个(华洋门)，价格前门750元，内门感光门，价格90元，球型锁每把10元。

粉刷部分：室内白色815涂料粉刷(一般的`高质量涂料)。

安装上下水，超出面积自来水管道、下水管道等其余事项乙方不负责。

照明部分用插座均为吸墙式的大翘板，所属房间均由灯泡通电，施工安全自己负责。

付款方式：工人进入工地预付总造价的30%，砌主体完时付总造价的15%，现浇顶完时付总造价的20%，安门窗付总造价的15%，拉地板砖10%，工程完工扫地出门时付7%，留3%为质量保证金，到12月份付清。不得拖欠，不履行付款方式，甲方不可擅自住房。

工期为50天，按进工地时算起。

以上合同双方不得违约，合同未公正，双方签字生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，规划办一份。

甲方签字：

乙方签字：

_____年_____月_____日

盖房合同书 篇3

私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同，包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成，以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。

私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令，包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。

私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定，包括了建筑方案、法规和技术，以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内，以最高标准完成的。

此外，合同内容也需要涉及到一些规定和做法，以消除可能的纷争和误解。例如，所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录，并且需要受到签约双方的书面确认。此外，承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活，他们需要确保周围环境的安全和清洁。

当然，签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷，签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决，则需要通过法律手段来解决。在这种情况下，合同文件将提供一种重要的依据，以供法院做决定。

总的来说，私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前，需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同，双方的义务和责任就是明确的，带来了安心和保障。

盖房合同书 篇4

甲方：

乙方：

本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、）。乙方的施工承包房子主体为每 平方米 （大写： ） 元整。平方面积以滴水为界。

三、付款方式：

开工付 （大写： ） 元整。

主体完成后付 （大写： ） 元整。

竣工后经甲方检查后为出现质量问题付清剩余款项。

四、工程质量等级：

在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的 %结算清理出场。

六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。

甲方签字（签章）：

乙方签字（签章）：

盖房合同书 篇5

甲方： 身份证号码：

住址：

乙方： 身份证号码：

住址：

丙方： 身份证号码

住址：

甲、乙、丙三方就合作开发 土地一块的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、甲方将以甲方名义从 购得的位于 的土地 平方米（以下简称“该地块”）的土地使用权作价出资与乙、丙双方合作建设房屋。

二、出资比例。甲方同意由乙、丙双方按照2：1的出资比例共同分担房屋建设资金投入。现经初步估算建设资金总投入为30万元，乙方出资人民币20万元，丙方出资人民币10万元，用于在该地块建设房屋一栋，房屋总建筑面积暂定为 平方米，共 层（资金以乙、丙双方实际投入为准，房屋总建筑面积以最后测量为准）。

三、乙、丙双方分期将各自出资额以转账方式缴交到甲方指定银行账号（账号 ），由甲方妥善保管并全部用于房屋建设。

四、本协议签订之前，乙方已于20xx年3月 日将肆万元以转账的方式缴交给甲方，丙方已于20xx年3月 日以转账的方式将贰万元缴交给甲方。

五、三方同意指定甲方为代表，负责房屋的建设、监工、购买建筑材料、支付建设费用、办理报建等相关事项。

六、房屋建筑面积如需增加或者减少，甲方需征求乙丙双方的意见，

七、房屋建成后，甲、乙、丙三方对房屋所有权及其有关收益约定按份共有，具体份额为：甲方拥有150平方米的建筑面积，剩余建筑面积由乙、丙双方按出资比例（即2：1）分割拥有。

八、如因国家政策征收房屋，拆迁补偿款的相关协议由甲方负责签订，但必须是在甲、乙、丙三方一致同意拆迁补偿款的相关协议内容的前提下，甲方才可签订。

九、房屋因拆迁而取得的补偿款按甲、乙、丙各自所拥有的建筑面积分配，即甲方取得150平方米的补偿款，剩余建筑面积的补偿款由乙、丙双方按出资比例予以分配。

十、若该房屋被征收之前，因不可抗力、被政府部门认定为违章建筑进行强拆、自身质量问题倒坍或其他因素灭失后，甲、乙、丙三方共同分担风险。因政府征收该地块而取得土地补偿款的，甲、乙、丙三方同意按以下方式分配：甲方获得补偿款总额的20%，乙方获得补偿款总额的50%，丙方补偿款总额的30%。

十一、本协议签订前，该地块如存在抵押、债权债务纠纷或其他客观原因而导致本协议签订后无法在该地块建设房屋的，甲方应将出资额如数返还给乙、丙双方。

十二、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方共同协商，并另行签订补充协议。

十三、本协议壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，均具同等法律效力。

十四、本协议经三方签字后即生效。

甲方： 日期：

乙方： 日期：

丙方： 日期：

盖房合同书 篇6

盖房合同

盖房是人们的一个大型投资项目，为了保障双方的利益，购房人和房地产开发商一般要签署盖房合同。盖房合同是指在盖房过程中，购房人和房地产开发商之间签署的一种法律文件，约定双方之间关于盖房的权利和义务的一份书面协议。本文将围绕盖房合同这一主题来阐述其重要性以及其在盖房中的角色。

首先，盖房合同是保障双方利益的重要法律文书。在盖房过程中，购房人通常是资金方，开发商则是建筑方。为了避免在盖房过程中出现纠纷和矛盾，购房人和开发商要签订盖房合同，约定双方应该承担的责任和义务，明确双方之间的权益和义务，以及一些重要的条款和细节，如房屋的建设标准、房屋购买价格、房屋建设进度、交房时间、品质保证等等。这些内容的规定可以有效把握房地产开发商和购房人的交易纠纷，从而减少或避免不必要的法律纠纷和经济损失。购房人在签署合同前，应仔细阅读合同条款，了解合同内容和涉及的法律法规，看清合同的权益和义务，以确保自身的合法权益。

其次，盖房合同能够保障房屋建设的规范及质量。盖房合同起着制约购房人和开发商行为的作用，明确了开发商在建设房屋过程中的义务和职责，以及购房人对房屋品质的要求和监督标准，有利于消费者维护自身的合法权益，确保购买高品质的房屋。盖房合同为房屋的质量和安全提供了保障，任何破坏房屋安全和建设规范的行为都会严格受到审查和制裁。因此，在签署盖房合同后，开发商应严格执行合同，确保房屋建设符合市场标准和相关法律的规定，以保证购房人的权益和房屋的品质。

最后，整个盖房过程的合法性和合规性是盖房合同的基础。盖房合同作为商品房交易的法律文件，其合法性和合规性至关重要。购房人和开发商在签订合同前，需要了解国家法律和相关规定，确保盖房合同的合法性和规范性，否则可能会导致合同时效的风险。此外，在签署合同时，应该慎重考虑一些附加条款，如贷款相关的条款，税收的规定，以及涉及到房屋租赁和转让的条款。这些规定和条款都需要双方认真思考、了解清楚才能签订合法合同。

综上所述，盖房合同是双方在盖房过程中保护自己合法权益的重要法律文件，在全过程中起着重要的约束和保障作用。在盖房之前，购房人和开发商应该认真阅读相关规定，完善和规范合同条款，保障交易的合法性和规范性。如此，才能建设出符合市场规范和质量标准的高品质、安全的房屋，为消费者创造更加美好、和谐的居住环境。

盖房合同书 篇7

建筑单位： （简称甲方）

施工单位： （简称乙方）

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中，底层水磨石，二层地板砖，前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的.生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

2、墙体垂直，平整、灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

甲方： 乙方：

年 月 日

盖房合同书 篇8

盖房施工合同范文1

建筑单位： (简称甲方)

施工单位： (简称乙方)

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中，底层水磨石，二层地板砖，前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完工。

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

2、墙体垂直，平整、灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房施工合同范文2

(简称甲方)

(简称乙方)

根据甲方工程建设需要，甲、乙双方通过协商，甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工，乙方接受甲方委托，为明确双方责任，特签订本合同。

一、施工内容

更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。

二、承包方式及结算办法

(一)、更换房盖工程总价23万元，更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。

(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。

(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准，按实竣工结算的方式。

(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方，甲方在收到结算书后3天内完成审核工作，审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。

三、施工工期

更换房盖工程施工总期天，开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起，竣工期应顺延，乙方应采取措施确保按期开工及竣工。

四、施工质量及验收

(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工，工程质量必需达到合格。

(二)、工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的，乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。

(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。

五、付款方式及结算

签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场，甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格，结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款，扣壹万元保证金，一年后工程质量没问题返还给乙方。

六、材料供应

(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购，必需保证0.45彩钢瓦。

(二)、工程中彩钢瓦材料，乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。

七、双方职责

(一)、甲方责任：

1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系，并对本更换房盖程施工质量进度进行监督，检查;

2.负责在工程完工后组织验收;

3.按时按规定乙方拨付工程款项。

(二)、乙方责任:

1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工，并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。

2.采取措施以防止事故发生，凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

八、其他约定事项

(一)、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以协商解决。

(二)、违约处理：本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决，如协商解决不成则采取仲裁处理方式，申请仲裁委员会进行仲裁处理。

(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效，工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效，但保修期这条有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房施工合同范文3

甲方：

乙方：

甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：

一，工程形式：

甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。

二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米 元。

三，甲方责任：

1，提供施工用水、电。

2，及时提供一切需用建材。

3，整个工程捣基础、楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴 元。

四，乙方工程内容：

1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。

2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。

3，墙内外批灰，但不包括门面。

4，楼顶砌围封一米高。

5，用水泥砌楼梯三角。

6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。

7，前檐阶捣水泥。

8，柱、梁用全新模板。

9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖

五，乙方必须保证达到如下要求：

1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。

2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。

3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。

4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%

六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。

八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方 %，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

九，工程时间从 年 月 日~ 年 月 日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，则按工程款5%付给甲方。

十，以上不尽事宜，由双方协商解决。

十一，以上协议一式两份，签字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房合同书 篇9

盖房合同是建筑工程合同中最常见的一种，它是指业主委托建筑公司或承包人建造一栋住宅或商业房屋的合同。盖房合同的签订和执行过程至关重要，不仅关系到业主的房屋质量和投资回报，也关系到建筑公司或承包人的信誉和责任。下面是一篇论述盖房合同相关主题的范文。

一、盖房合同的定义

盖房合同是指业主与建筑公司或承包人签订的，建造一栋住宅或商业房屋的契约。盖房合同通常包括建筑工程的项目、标准、要求和工期，以及业主和建筑公司或承包人的权利和责任。

二、盖房合同的必要性

1.明确双方权利和责任

盖房合同是业主与建筑公司或承包人之间的一份合同，它规定了双方在建筑工程中的权利和责任。通过签订盖房合同，业主可以确保自己的利益不受侵害，建筑公司或承包人也能得到应有的报酬和荣誉。

2.保证建筑质量和工期

盖房合同中规定的工程标准、要求和工期，对于保证建筑质量和工程进度非常重要。业主可以根据盖房合同中规定的标准和要求，对建筑公司或承包人进行监督和检查，以确保建筑工程的质量和安全。

3.避免纠纷和争议

在建筑工程过程中，往往会发生一些不可避免的问题和纠纷。如果没有盖房合同作为依据，一旦出现争议很难解决，导致业主和建筑公司或承包人都受到损失。盖房合同明确了双方的权利和义务，能够避免许多纠纷和争议的发生。

三、盖房合同的关键条款

1.工程内容：明确建筑物的用途、面积、层数、建筑结构等。

2.工程标准：明确建筑物的施工标准、质量保证和验收标准等。

3.工程费用：明确工程总费用、合同价款、工程款支付方式等。

4.保证金：建筑公司或承包人需要交纳一定的保证金，以确保工程质量和工期。

5.工期：明确工程约定完成时间、工期延误责任和赔偿等。

6.质量保证：建筑公司或承包人需要提供质量保证书和保修服务。

7.违约责任：明确盖房合同违约责任和处罚方式。

四、盖房合同的签订步骤

1.明确双方意向：业主需要与建筑公司或承包人沟通并确定建筑需求，讨论合同细节。

2.签订合同草案：建筑公司或承包人需要起草合同草案，寄给业主进行审查和修改。

3.合同谈判：业主和建筑公司或承包人需要就各自的要求和权利进行协商和谈判。

4.合同签订：双方达成一致后，签订盖房合同并进行公证。

5.履行合同：建筑公司或承包人需要按照合同要求进行建筑工程，业主需要按照合同支付工程款。

五、盖房合同的执行和管理

1.建立管理机制：业主需要成立专门的管理机构或委托专业机构进行管理。

2.监督和检查：业主需要定期对建筑工程进行监督和检查，确保工程质量和进度。

3.合理拨款：业主需要按照合同约定支付工程款，建筑公司或承包人需要按照合同约定完成工程质量和工期。

4.协商解决争议：如果出现问题或纠纷需要及时协商解决，维护业主和建筑公司或承包人的合法权益。

总之，盖房合同是业主建造房屋不可或缺的部分，它不仅规定了建筑工程中各种要求和标准，也确保了业主和建筑公司或承包人的权利和责任。因此，在签订和执行盖房合同的过程中，需要各方认真履行合同义务，切实保障房屋建造的质量和安全。

盖房合同书 篇10

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方委托乙方承建农村居民住房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

施工安全

1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。

2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，双方签字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

甲方(手印)：乙方(手印)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

身份证号：身份证号

签订时间：年月日签订时间：年月日

盖房合同书 篇11

盖房合同（一）

甲方（全称），（以下简称“甲方”）

乙方（全称），（以下简称“乙方”）

依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称，周*林自家住宅工程地点，郫县友爱镇子云村十五组

二、工程承包范围

承包范围，建筑基础、主体结构的砌砖、钢筋、模板、混凝土、预制板安装；墙面及天棚抹灰；底层地面混凝土垫层、楼面找平；室内外墙地砖、卫生间墙地砖；雨篷、室外散水、台阶以及给水、排水、雨水管及强弱电安装；卫生间洁具、室外简易化粪池修建等工作的人工单包项目。各种施工机具、模具均由乙方负责提供。

三、合同工期，

开工日期，二0XX年X月X日

竣工日期，二0XX年X月X日

工程合同总工期暂定为60天。

四、质量标准及要求，

工程质量要求符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001合格标准。需要注意的事项，

1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。

2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。

4、抹灰工序，必须保证表面平整度、立面垂直度符合要求，阴阳角方正。

5、墙地砖安装，粘贴牢固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，表面平整。

6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。

五、合同价款

承包金额，据实按建筑面积每平方米285、00元（大写，人民币贰佰捌拾伍圆整）进行人工单包结算（含水电安装）。

六、工程质量，

6、1工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准，乙方承担工程总造价1%的违约金责任。

6、2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。

6、3经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。

七、双方责权

7、1甲方供应该工程所需建筑材料及产品。

7、2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。

7、3甲方指定现场施工用水、施工用电。

7、4乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工，严格按照协议工期完工。

7、5甲方有权对现场工程材料的使用进行检查和监督，乙方必须听取甲方的意见并及时纠正。乙方不得把不符合标准的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。

7、6乙方必须注意地下管道及电缆等设施设备。如有遭损坏，后果均由乙方负责。

八、安全施工

8、1工程安全要求达到JGJ59-99建筑施工安全检查标准合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。

8、2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工

8、3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。

8、4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

8、5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。

8、6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。

九、工程款支付

自本协议签订后，工程施工至主体一层盖板完毕后，甲方支付给乙方工程进度款1万元；工程主体封顶，再支付给乙方工程进度款1万元；工程施工至装饰阶段50%，再支付给乙方工程进度款1万元；至工程全部竣工，经验收合格后，甲乙双方共同收方确认，结算本工程总款，并一次性支付剩余工程款给乙方。

本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，双方签字盖章后生效。

其它补充条款，

甲方，乙方，

电话，身份证号，电话，

X年X月X日X年X月X日

盖房合同（二）

甲方，________________

地址，________________

电话，______传真，_____

授权代表，____职务，_____

乙方，________________

地址，_______________

电话，______传真，_____

授权代表，____职务，_____

第一条前言

根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法和其他有关法律、法规的规定，基于，

1、甲方已于___年___月___日依法以招标（或拍卖、行政划拨）方式取得位于___、编号为___的地块的土地使用权，该地块的规划用途为______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证（或用地红线图）编号为____;

2、乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业；

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。（合同帮帮网 wWW.551336.COm）

第二条合作建房

甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公（或商住、住宅）楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。

第三条建房资金

建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

第四条报批手续

除按规定应由双方共同办理的报批手续外，()包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。

第五条设计、建筑

工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。

工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。

第六条产权分成

全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成，甲方拥有____栋____层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。

乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。

第七条违约责任

1、如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

2、除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。

3、如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金；当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同生效

本合同自政府主管部门批准后生效。

甲方，_______________________乙方，______________

授权代表（签字），____________授权代表（签字），______

日期，______________________

地点，______________________

盖房合同（三）

甲方，

乙方，

甲方为改善建房条件，建别墅一套3搂半（后面加二间小屋在内）现经双方协商达成合同协议如下。

一、总计价格总金额（包轻工）四十八万元正

二、建房时期，20**年阴历8月初十动工

三、付款方式，先付定金（五万元正），每浇一层楼层先付，（12万）余额柒万到建房全部完工后付清。

四、安全方面乙方在建房期间必需要安全施工，确保安全，如，出现意外事故。全由乙方负责，与甲方无关。

五、建房质量第一，建房材料费由甲方提供，按照泥工工程来建造，不得偷工减料，按甲方的要求和款样来建造。在协议中未尽事宜的，双方协商处理。

六、本协议书一式二份，双方各执一份。签名和盖章后生效。

甲方

乙方

房屋网签合同

房屋建设合同

房屋出租合同

盖房合同书 篇12

2022民用宅基地盖房协议书.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。民用宅基地盖房协议书.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022民用宅基地盖房协议书.doc正文内容

协 议 书

甲方： 身份证号：

地址：

乙方： 身份证号：

地址：

前题： 有一块民用宅基地，因甲方经济能力有限，双方合作建楼房。

事议如下：

一、甲方 有一块民用宅基地，地址：XXXXXXX ，土地面积为长XX米，宽XX米，本土地为XXXXX 宅基土地。

二、在甲方的宅基地上，让乙方投资建筑，建筑高度为每层2.9米至3.0米四层楼房，每一层为两小套房子，每一套面积为 平方米，四层楼房竣工后，甲方应得到三套房子，分别为第一层的壹小套和第二层的两小套（ ）户，乙方应得到房子是第壹层的一小套和第三层、第四层或者五层。若超出五层，双方另行协商。

三、乙方施工甲方应负责提供料场电源、水源，其费用由乙方承担。如有村民无理阻挡或干扰乙方施工，甲方应当出面解决。如因村民干扰所产生的调解费用，甲方自己承担。甲方如果因处理不了范围内的事情，耽误施工超两天以上的误工费有甲方赔偿给乙方，按工资生活正常标准赔偿。

四、甲方的建筑范围是负责四层以内的建筑面积，高度12米，四层以内如果村民无理阻挡，耽误乙方施工，甲方应当处理此问题，如甲方处理不了村民阻挡问题，造成工程中断无法继续施工，甲方按照乙方建筑好的平方面积，按市场建房的行业价格多少钱每平米 赔偿给乙方。

五、乙方施工期间负责建筑质量和一切用料的费用，工人工资、工人安全、有乙方全部承担，在乙方施工中，如有其它碰撞伤及建筑物质量安全方面的一切问题，与甲方无任何责任，由乙方承担。

六、乙方建筑的竣工标准，楼房主题竣工、外粉、内粉，每户通电通水，防盗门安装好，为竣工标准。

七、经双方协商，甲方的本处民用宅基地权归甲方所有，让乙方在此投资建筑，按本协议的房屋分配约定共同使用。[url

盖房合同书 篇13

盖房合同

随着城市化进程的加速，房地产行业也迎来了快速发展。房屋作为人们的基本生活需求之一，在市场中占据了重要的位置，因此，房屋的买卖、租赁等交易也日益频繁。而相应的，与房屋相关的法律合同的签署也愈加重要。在这些合同中，盖房合同作为买卖双方最重要的协议之一，具有不可或缺的作用。

盖房合同是指在建设物体即将建造或正在建设过程中，由承包方和委托方签署的一个协议。根据中国的法律规定，盖房合同应当包含建设物的基本情况、工程建设的范围和内容、建设工程的质量标准、建设工程的价格以及工程的施工期限等方面的内容。简而言之，盖房合同的主要目的就是确立买卖双方在建造房屋过程中的权利义务，并对建筑工程的质量、价格等进行明确规定，以达到双方的互惠互利。

盖房合同的签署对于保障承包方和委托方的合法权益都非常重要。首先，对于委托方来说，盖房合同可以明确规定工程质量标准，防止承包方使用劣质的材料或者不符合规范的建筑方法，从而维护买家的房屋安全和生命财产安全。其次，盖房合同还可以规定房屋建设的价格，避免出现承包方乱开高价或降低建设质量等负面行为，保护委托方的利益。最后，签署盖房合同可以通过规定合理的付款和工程竣工的时间等，确保建设工程按时完成并顺利交付。

而对于承包方来说，盖房合同也不可或缺。由于盖房合同是一个约束承包方以及其他工程参与方行为的关键文件，对于保障承包方的利益和避免因为合同履行不力而导致的纠纷具有至关重要的作用。其次，通过合同的签署可以节省成本，规避风险，提高合同执行效率，同时也可以树立承包方良好的口碑。

总之，盖房合同是保障建筑工程质量和双方权益的基本文件。对于委托方来说，合同能够确保所购买的房屋质量和安全，规避掉承包方与规范不符合和质量上的毛病。对于承包方来说，合同可以确保对方按照规定进行工程质量的保证，赢得保险商的青睐，扩大商业网络。在如今日益完善的法律框架下，我们可以通过盖房合同的签署达到双方互惠互利的效果。因此，在进行房屋买卖时，切勿忽略盖房合同的重要作用。

盖房合同书 篇14

盖房合同是一个涉及到买卖双方、施工方和法律等多方面的复杂文书，其签约对于建房买卖的双方具有重要意义。盖房合同的签订是一个友好交流的过程，双方要在尊重、平等、公正、信任、诚信的基础上达成共识并达成一个完整合法的文书。

一、盖房合同的主要内容

1. 买受人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 房屋的具体地址、建筑面积、建筑材料等基本信息。

3. 对方出售房屋的所有权及房屋的有关情况的明细表述。

4. 因房屋交易而产生的税费、公证费、中介费等相关费用的承担方及支付方式。

5. 交房时间、付款方式、交付条件等具体条款。

6. 投诉及争议的处理方式，违约责任及其损失的赔偿。

7. 其他双方约定的事项。

在盖房合同中，买卖双方应当注意以下几个方面：第一，审慎考虑房屋的选择，加强对房屋产权的调查，确保房屋在法律上的合法性；第二，明确交付的条件、时间和规定，以及付款的方式；第三，制定合理的违约条款，保护自己的权益，防止对方违约；第四，明确合同的解决争议方式，如选择仲裁、调解或诉讼解决。

二、签订盖房合同的流程

双方当面洽谈的时候需要详细询问房屋的产权证、土地证书等有关文件，以免被骗。确认房屋产权证明真实性和完整性的前提下，需要对房屋的结构、装修进行检查，确认物有所值。这促使各方认真考虑房屋交易的内容，决定盖房合同的条款和附加条件。在确定所有的条款和附加条件后，双方可以安排签订盖房合同的时间和地点。签订前，应当先进行协商，将双方约定的内容进行核实、确认，并对合同内容进行充分的解释和双方的权利义务进行一一说明，逐项交流、谈判并确认合同内容。如果双方确认没有异议，各方确信合同内容没有差错、欺诈、虚假、不真实的情况，顺利签订，遵照合同所规定的条件和条款进行房屋买卖。

三、盖房合同的注意事项

1. 按照法律规定履行程序，切勿偏袒一方。

2. 重视合同中的细节部分，如确认房屋产权证、制定合理的交付和付款方式、制定合理的违约责任和赔偿等。

3. 着眼合同签订后可能出现的问题，如造成双方争端的解决方式、购房者的权利义务、卖方的义务等。

4. 制定盖房合同中可以咨询专门的律师和律师事务所，保障自身合法权益。

四、盖房合同的意义

盖房合同签署双方对于房屋的买卖的权利义务进行了明确规定，同时也为其他可能出现的纠纷、争议交涉和可能的法律诉讼奠定了基础。在盖房合同中，除了规定房屋买卖的条款之外，还涉及到交付时间、付款方式、违约责任等多个方面，对于双方之间的友好交流起到了重要的作用。在签订盖房合同的过程中，需要保持中立立场，遵守诚实信用的原则，慎重考虑，合理安排每个方面的事项，既是对当事人负责人的态度，也是对买卖双方的尊重。总的来说，盖房合同的签订使得各方能够在更好的基础上进行房屋买卖交易，促进了房地产市场的稳定和健康发展。

盖房合同书 篇15

盖房合同

随着社会的不断发展，人们对于居住环境的要求越来越高，购房也成为了人们生活中的一件重要事情。对于购房者而言，盖房合同也是购房过程中非常重要的一环。本文将从盖房合同的定义、盖房合同的主要内容和注意事项等角度分析盖房合同。

一、盖房合同的定义

盖房合同又称私人建房合同，是指业主与施工单位之间签订的一种建筑工程合同，主要内容为：业主承诺支付工程款，施工单位承诺在约定时间内按照双方协商的工程图纸进行房屋建造工作并安排人员进行管理、施工，双方均遵守相关的法律法规规定和各自所承诺的合同条款。盖房合同一般由合同文本、附件和图纸等构成。

盖房合同是一种民事合同，因此应当符合相关民事法律规定，并具有合同的基本要件和法律效力。

二、盖房合同的主要内容

（一）双方基本信息

盖房合同的双方应当如实填写双方的名称、住所、联系电话等基本信息，并加盖或签名确认。

（二）建设工程的情况

盖房合同应当明确双方约定的房屋类型、用途、建筑面积、楼层数、地下室和花园等相关情况。

（三）工程款的支付方式

盖房合同应当明确工程款的支付方式、金额、时间，以及违约金等相关条款。

（四）监理和验收

盖房合同应当约定监理机构和验收标准，并规定监理、验收的程序、方式和时间。

（五）工程质量保证和质量责任

盖房合同应当约定工程的质量保证和质量责任，明确施工单位的保修期限和施工单位出现质量问题的责任。

（六）违约责任

盖房合同应当约定双方违约的责任和后果，包括违约方应当承担的违约金、赔偿等。

三、盖房合同的注意事项

（一）认真审查合同内容

购房者在签订盖房合同时一定要认真审查合同的内容，了解相关的责任和义务。

（二）选择信誉好的施工单位

购房者在选择施工单位时应当选择信誉好，经验丰富，具有资质证书的大型公司或有良好口碑的施工队伍，以确保工程质量和施工效率。

（三）不要盲目下订金

购房者在签订盖房合同时切勿盲目下订金，应当在约定的期限内支付相关款项，以免造成损失。

（四）保留好纸质、电子版合同备份

购房者在签订完盖房合同后，应当保留好纸质和电子版合同备份，以备不时之需。

总之，盖房合同的签订对于购房者和施工单位双方都具有重要的意义。购房者应当认真审查合同内容，选择好的施工单位，不要盲目下订金，并保留好纸质、电子版合同备份。而施工单位则应当遵守合同约定，履行责任，确保工程质量和施工效率。两方共同努力，才能够保证盖房合同的顺利执行，为购房者提供舒适、温馨的居住环境。